常州市工程质量保修书(精选15篇)

常州市工程质量保修书（精选15篇）

常州市工程质量保修书 篇1

　　发包人(全称)：____________________________

　　承包人(全称)：____________________________

　　发包人、承包人根据、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对____________________________(工程全称)签定工程质量保修书。

　　第一条 工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，

　　以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　______________________________________________________________

　　______________________________________________________________

　　第二条 质量保修期

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　⒈ 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

　　发包人(全称)：____________________________

　　承包人(全称)：____________________________

　　日期：______________

常州市工程质量保修书 篇2

　　甲方将工程中混凝土桩基质量检测试验委托乙方，为了确保建设工程的质量，明确甲、乙双方责任，特订立如下工程质量检测合同：

　　检测项目

　　1、静载试验(承载力)

　　2、动测试验(反射波法、声波透射法、钻芯法)双方的责任

　　双方责任

　　1、甲方提供工程的桩基设计图纸和有关地质资料及其它相关资料。

　　2、甲方(监理)负责组织设计、施工、检测等相关质量责任单位确定试桩数量及桩位。

　　3、甲方负责静载堆载重物及设备安装等费用。

　　二、工程质量检测

　　1、管理部门

　　国务院住房和城乡建设主管部门负责对全国质量检测活动实施监督管理。

　　省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理，并负责检测机构的资质审批。

　　市、县人民政府建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理。

　　2、检测机构

　　检测机构根据《建设工程质量检测管理办法》分为见证取样检测机构和专项检测机构。

　　专项检测机构根据检测项目又分为：_________________地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测。

　　3、资质要求

　　根据《中国建设工程质量检测行业发展趋势与投资分析报告前瞻》分析，检测机构资质的要求包括以下3点：

　　专项检测机构和见证取样检测机构应满足下列基本条件： _

　　(一)专项检测机构的注册资本不少于100万元人民币，见证取样检测机构不少于80万元人民币;

　　(二)所申请检测资质对应的项目应通过计量认证;

　　(三)有质量检测、施工、监理或设计经历，并接受了相关检测技术培训的专业技术人员不少于10人;边远的县(区)的专业技术人员可不少于6人;

　　(四)有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所;其中，使用属于强制检定的计量器具，要经过计量检定合格后，方可使用;

　　(五)有健全的技术管理和质量保证体系。

　　4、专项检测机构除应满足基本条件外，还需满足下列条件：

　　(一)地基基础工程检测类

　　专业技术人员中从事工程桩检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名，其中1人应当具备注册岩土工程师资格。

　　(二)主体结构工程检测类

　　专业技术人员中从事结构工程检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名，其中1人应当具备二级注册结构工程师资格。

　　(三)建筑幕墙工程检测类

　　专业技术人员中从事建筑幕墙检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名。

　　甲方： ___________

　　乙方： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

常州市工程质量保修书 篇3

　　发包人:__________

　　承包人:__________

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_ __ 签定工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的—卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：____ 。

　　二、质量保修期

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

　　2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_5_年;

　　3.装修工程为 2 年;

　　4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2 年;

　　5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期;

　　6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为XX年;

　　7.其他项目保修期限约定如下：

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　三、质量保修责任

　　1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之曰起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用从该工程质量保证金中支付。

　　2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实保修。

　　4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　5. 因用户擅自改变使用功能， 危害功能结构造成的质量事故 承包人不承担保修责任，由用户自行负责。

　　四、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　五、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项

　　本工程质星保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。

　　发包人(公章)：__________ 承包人 (公章)：__________ 

　　法定代表人(签字)：__________  法定代表人(签字)：__________ 

　　___年___月___日 

常州市工程质量保修书 篇4

　　建设单位：__________________集团有限公司。

　　设计单位：__________________建筑设计有限公司。

　　质监单位：__________________建设工程质量安全监督站。

　　监理单位：__________________建设监理有限公司。

　　施工单位：__________________集团建筑营造有限公司。

　　一、质量评估依据

　　1、建设监理合同、施工合同。

　　2、工程设计图纸。

　　3、国家颁发的现行《建筑安装工程质量检验评定统一标准》、《建筑工程质量评定标准》。

　　4、监理巡查记录和监理收集的工程质量保证资料。

　　二、基础工程

　　(一)、基础工程概况

　　本工程基础采用桩基与承台条基相结合，桩基采用____________和____________静压预应力混凝土管桩，共____________根桩。持力层____________层(砂质粉土层)，有效桩长____________米，桩压力均超过单桩竖向承载力极限标准值____________KN。

　　(二)工程施工概况

　　1、基础工程施工日期：______年______月______日——______年______月______日。

　　2、在基础施工过程中，对所有进场材料进行检查，均符合设计和规范要求，对管桩的焊接、基础钢筋、基础砼、砖基均按要求进行隐检。对静压预应力管桩的砼浇捣均进行旁站监理，对静压管桩的垂直度、水泥、砂、碎室的级配随时进行抽查，符合设计和规范要求。

　　(三)、基础主要分项工程质量评述

　　1、土方分项工程

　　(1)、保证项目：基础土质符合设计要求，并未受扰动。

　　(2)、土方分项工程质量检验批共2个分项，其中合格2项，合格率____________%。

　　2、桩基工程

　　(1)、进场的管桩符合设计和规范要求。

　　(2)、桩的静载力经试验符合设计要求，对桩身按要求____________根桩进行动测试验，其中Ⅰ类桩____________根，Ⅱ类桩____________根，无Ⅲ、Ⅳ类桩，桩身完整符合设计和规范要求，桩位偏差符合规范要求。

　　(3)、桩分项工程质量检验批1项其中合格1项，合格率____________%

　　3、钢筋分项工程

　　(1)、保证项目：基础工程钢筋经检查合格证及现场抽样合格;钢筋焊接，经现场抽样试验合格，钢筋帮扎的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度和接头位置均符合规范规定。

　　(2)、钢筋分项工程质量检验批：基础钢筋共3个分项，其中合格3项，合格率____________%。

　　4、砼分项工程

　　(1)工程采用__________________普通硅酸盐____________级水泥，每批进场水泥均出具质保书和试验报告，经抽查确认质量合格，砼用水、粗细骨料，经检查均符合施工规范和有关标准的规定，现场砼按试验所提供的配合比配制，原材料按规定计量、砼搅拌、施工养护符合规范要求。试块均按规定取样制作，砼试块制作监理人员旁站监督砼强度评定合格。

　　(2)、砼分项工程质量评估：工程砼共有4个分项，其中____________项合格，合格率____________%。

　　5、砖砌体分项工程

　　(1)、基础采用普通粘土砖，经查出厂合格证及砖力学试验报告，确认砖材料已达到要求，砂浆试件留置组数和做法均符合设计及施工规范要求，砂浆强度评定合格，现场砂浆饱满度抽查均达到____________%以上。

　　(2)、砖砌体分项工程质量评估，砖基工程有1个分项，其中1个分项合格，合格率____________%。

　　6、防潮层

　　(1)、保证项目：防水砂浆的原材料、外加剂、配合比、分层做法符合设计要求和施工规范规定，水泥水泥砂浆防水层各层之间粘结牢固无空鼓。

　　(2)、水泥砂浆防水层质量检验批1项，其中合格1项，合格率____________%。

　　7、模板分项工程

　　(1)、模板分项工程满足了砼施工的强度、刚度、稳定性要求，要点部位的模板支撑方案均进行了仔细的认证，均符合施工规范规定。

　　(2)、模板分项工程质量评估：模板工程4个个分项，其中4个合格，合格率____________%，模板分项不参与分部工程评定。

　　三、基础工程质量评估

　　根据系统的核查技术资料和查看工程实况，基础分部工程的质量保证资料齐全，组成基础的原材料质量合格，基础观感符合要求，基础分部质量验收合格。

　　四、监理结论

　　该工程基础分部保证项目符合要求，合格率____________%，质量等级评定为合格。

　　__________________建设监理有限公司

　　__________________年__________________月__________________日

常州市工程质量保修书 篇5

　　发包人(全称)：_________________

　　承包人(全称)：_________________

　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对(工程全称)签定工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：________________

　　二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：_________________

　　1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

　　2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_______________年;

　　3、装修工程为_______________年;

　　4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年;

　　5、供热与供冷系统为_____________个采暖期、供冷期;

　　6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_______________年;

　　7、其他项目保修期限约定如下：_________________质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　三、质量保修责任

　　1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

　　2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：_________________本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

　　发包人(公章)：_________________承包人(公章)：_________________

　　法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：_________________

　　_____________年_____________月_____________日

常州市工程质量保修书 篇6

　　工程质量缺陷补充协议

　　甲方：XX市建筑安装工程公司

　　乙方：XX市汽车销售服务有限公司

　　XX市汽车销售服务公司1#、2#、3#、品牌展厅工程由甲方承建，施工过程中乙方同意甲方与肥城市盛业建筑安装工程有限公司合作完成钢结构工程部分。现甲乙双方关于该工程存在的质量缺陷，达成协议如下：

　　1、现经山东剑威工程建设监理有限公司第七分公司出具的监理工程师通知单提示该工程中的1#、2#、3#存在质量缺陷如下：

　　（1）有的墙板、顶板安装、打胶，个别部位不符合规范要求；

　　（2）门窗、女儿墙个别部位安装不符合规范要求；

　　（3）所有采光板未按照设计图纸、图集施工；

　　（4）屋檐安装不符合规范要求。

　　双方认可以上质量缺陷属于未按图纸施工的所有质量问题，均非地基工程或主体结构质量问题，该工程再无其他质量缺陷。

　　2、双方协商扣除甲方工程款中的26万元作为肥城市成润汽车销售服务公司1#、2#、3#、品牌展厅工程所有质量缺陷的全部赔偿金，甲方对本工程不再承担任何维修义务和赔偿责任。

　　3、乙方根据具体情况自行安排维修，不得以其他任何理由向甲方提出索赔请求。因乙方怠于维修造成质量缺陷扩大及产生的损失，不得向甲方索赔。

　　4、本协议与双方原签订的建设工程施工合同及质量保修书冲突之处，优先适用本协议。

　　5、本协议自签章之日起生效。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：（盖章）                   乙方：（盖章）

　　年    月    日                  年     月    日

常州市工程质量保修书 篇7

　　甲方:上海______置地有限公司

　　乙方:上海______建筑工程有限公司

　　甲、乙双方于______年______月______日签订了关于上海______大厦项目的《建设工程施工合同》和《建设工程施工合同补充协议》,为了保证工程在合理期限内正常使用,维护建筑工程所有者和使用者的合法权益,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,经甲、乙双方协商一致,签订本协议。乙方在工程质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷的保修责任。

　　一、保修范围及内容

　　乙方承包的全部工程范围。包括:地基基础工程,主体工程,地下防水工程,屋面防水工程,有防水要求的卫生间(或房间)和外墙面防渗漏工程,装饰装修工程,排水工程,电气工程,设备安装工程等。

　　二、工程质量缺陷保修期

　　工程质量缺陷保修期从工程竣工验收合格之日算起。本工程的质量缺陷保修期如下:

　　1、地基基础工程、主体工程为设计文件规定的合理使用年限;

　　2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间(或房间)和外墙面防渗漏工程为五年;

　　3、电气工程、排水工程、设备安装工程及装饰装修工程为二年。

　　三、质量保修责任

　　1、由于使用者拆、改、修和使用不当造成的工程质量问题,经调查属实的,不属于本协议保修范围。

　　2、在保修期内,发生需紧急抢修的质量问题,乙方应遵循先处理后划分责任的原则。

　　3、在保修期内,因乙方承包的工程质量(以及维修)问题给用户人身和财产造成损害的,乙方应承担赔偿责任,并应及时支付用户赔偿金。

　　4、在保修期内,乙方应设专人负责维修工作,乙方负责维修的人员必须随时与甲方保持联系。当出现质量问题时,如果甲方与乙方无法联系或乙方接到通知后未按甲方要求时间到达现场,甲方则安排其它人员维修,发生的工程量及费用由甲方、物业、监理、及维修人员共同确定,费用从乙方保修金中扣除,乙方应无条件认可此项费用并承担因此带来的其它损失。

　　5、甲方分包工程与乙方承包的工程交接部位出现质量问题,乙方必须到场协助处理,分清责任后,由责任方负责维修,否则,甲方认为属乙方责任,由乙方承担维修责任。

　　四、质量保修金

　　本工程的工程质量保修金为工程结算总价款的5%。

　　五、保修金的结算与支付

　　1、保修时间满二年,付至保修金总额的______%;保修时间满五年,付至保修金总额的100%。

　　2、甲方支付保修金时,扣除以下费用:

　　(1)因乙方未能及时保修或乙方维修后质量未达到要求,甲方安排人员维修所发生的费用;

　　(2)乙方因维修问题产生的违约金;

　　(3)因乙方原因造成用户的损失应支付给用户的赔偿金;

　　3、保修时间在二年至五年内,凡属乙方施工质量问题,乙方都应负责保修.

　　4、保修金在结算时不计利息。

　　六、保修细则

　　1、凡属乙方保修范围内的工程出现质量问题,甲方通知乙方维修。乙方到达前,需要紧急处理的,甲方可采取适当措施,因此而产生的费用由乙方承担。

　　2、维修时间要求:

　　(1)渗水、漏水、排水、供电设施及线路等出现质量问题影响用户正常生活情况下,乙方须在3小时内赶到现场,6小时完成维修或采取可靠的应急措施。

　　(2)发生紧急抢修事故的,乙方应当在接到通知后,立即到达事故现场抢修。

　　(3)一般情况下,乙方须在甲方通知后12小时内到达现场,于到达现场2日内完成维修,工程量较大,2日内不能完成维修的,甲、乙双方确定维修时间。

　　(4)一般情况下,甲方电话通知乙方维修,乙方到达现场后,甲方将书面通知给乙方,乙方维修合格后,在甲方(或物业)的维修记录上签字,若甲方与乙方无法联系或乙方接到电话通知后没在规定时间内到达现场,甲方将维修通知单送达乙方单位。

　　(5)维修项目完成后,必须经用户、甲方(或物业)验收签字后确认。

　　(6)乙方未按甲方规定的时间到达维修现场维修,须按20__元/次向甲方交纳违约金。

　　3、维修质量:

　　(1)屋面、卫生间、外墙渗漏每发现一处,乙方需向甲方支付违约金3000元。

　　(2)同一部位乙方维修两次仍未解决问题,乙方需向甲方支付违约金:屋面、卫生间、外墙渗漏为10000元;其它分项工程为20__元;且甲方有权另行安排人员维修,由此而产生的一切费用均由乙方承担。

　　(3)维修工作完成后,乙方负责将施工现场清理干净。

　　(4)对于涉及结构安全的质量问题,应立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施,由设计单位提出维修方案,乙方实施维修。

　　4、甲供材料/设备出现质量问题及对用户造成损失,经调查属实,由甲方向供货商索赔,乙方负责更换或安装。

　　5、乙方维修人员应按甲方或物业制定的维修程序进行维修,服从甲方、物业管理,服从监理和用户的监督。做到安全、文明施工。当与用户发生争议时,立即请甲方或物业协调,严禁与用户争执、吵架,否则按500元/人、次向甲方支付违约金。

　　6、乙方在维修过程中,甲方或物业给予必要的配合和协调。

　　7、在保修期内,乙方必须设维修负责人和专业人员负责维修工作。当乙方维修负责人或联系方式更换时,应立即通知甲方。

　　乙方维修负责人:______,联系电话:______。

　　七、违约责任

　　1、在本协议有效期内,双方必须严格遵守协议约定,否则由违约方承担责任和损失。

　　2、甲方未按协议规定返还保修金的,乙方有权要求甲方逾期付款的利息。

　　八、本协议未尽事宜,可由双方协商解决。

　　九、因甲、乙双方履行协议产生纠纷的,可以采取协商解决或调解,调解不成可依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　十、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效。

　　甲方 ：___________

　　乙方 ：___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

常州市工程质量保修书 篇8

　　为进一步提高企业员工的素质，增强企业员工“热爱企业，热爱本岗”的积极热情，按照集团的要求，结合本企业的实际，特签订此员工岗位责任书，用以明确签约人在本公司工作岗位中的责任。

　　第一条本签约人所在的部门：_________岗位：_________姓名：_________

　　第二条根据本公司《内部劳动纪律管理规定》，其员工应遵守制度如下：

　　1、严格按规定时间上班，不得迟到早退;

　　2、员工请假必须履行必要的请假手续，如有违反，公司将按旷工执行。

　　3、每个员工必须忠于职守，工作时间不打斗、打骂、干私活、酗酒，不准擅离工作岗位。

　　4、员工每天上下班，要有本人签到，每月按工作考勤记录结算工资，凡不按规定签到者，一律按旷工论处。

　　第三条根据本公司《内部安全管理条例》规定，其员工安全责任是：

　　1、严格执行公司防火安全制度，明确个人岗位防火责任。

　　2、学习贯彻消防法规，掌握消防知识，熟知消防工作“三懂三会”配合本岗搞好防火安全日查工作，积极发现和整改火险隐患，确保防火安全。

　　3、保证本人不违章使用电炉、电热杯、电熨斗等电热器具，不私拉私接电源，有需要找专业电工。

　　4、不在办公楼内焚毁文件和废纸等，不乱仍烟头、火柴梗，杜绝火险隐患。

　　5、不在防火通道，楼梯等安全出入口，通向消防设备和水源的通道以及配电盘(箱)处存放杂物。

　　6、积极参加公司内部组织的各项安全消防教育培训活动。一旦发生火警火灾事故，积极参与扑救并迅速报警。

　　7、对于公司内办公室、变电室、机房设备间、泵房的设备设施等重点要害部位各岗位工作人员必须坚持每日对所负责工作进行安全检查，做好防火等各项安全工作，发现问题立即采取临时措施，及时上报不得拖延。

　　8、严格执行公司防盗制度，现金存放，贵重物品管理必须按规定落实，保证本人不在办公桌内存放公家和私人现金、支票、存单(折)、有价证券等。

　　9、下班后要注意检查门窗、办公桌是否加锁，未经保卫部门同意任何人不得在公司内留宿，班后及节假日不准带家属、亲友、同学等进入公司。

　　10、非工作人员不得随意进入办公室、物料库、设备间、变(配)电室。管理人员要定期核实帐物，发现问题及时报告。

　　11、自行车要存放在院内指定地点，严禁存放在楼道内或办公室内。

　　12、对发生的_____案件要注意保护现场，及时报告保卫部门并积极提供情况，协助侦破案件。

　　13、设备间、变电室工作人员坚持岗位，不得擅离职守，做好安全运行记录。

　　14、从事特种作业人员，必须具备专业操作资格证书，工作中要严格遵守执行岗位责任制和操作规程及设备运行、维修的有关规定，保证人身和设备安全。

　　15、不携带易燃品，危险品、爆炸物品进入公司办公大楼和库区。

　　16、勇于同坏人坏事做_____，发现犯罪苗头及时报告，确保国家和人民生命、财产不受损失。

　　17、不参与赌博或为赌博提供条件。

　　18、不参加“_____”组织，积极同“_____”组织做_____，做好参加“_____”组织人员的转化工作。

　　19、_____外出办事，要严格遵守交通规则，提高安全意识，以免发生事故。

　　第四条根据本公司《内部员工奖励制度》规定，其员工在本岗应做到：

　　1、努力完成本职工作任务，工作认真负责，任劳任怨，从不计个人得失。

　　2、加强物流管理业务知识的学习，不断提高服务质量，勤奋兢业，以企业为家。

　　3、在开辟物流管理多元化服务功能上，提出合理化建议并取得一定的经济效益，为企业做出突出贡献。

　　4、在关爱企业，为企业增收节支，防止跑冒滴漏等方面做出了积极贡献。

　　5、保护公共财产，以企业为家，充分体现出企业主人翁的责任感。

　　6、时刻牢记本公司对外服务承诺口号：

　　不让工作在我这里积压、延误;

　　不让客户在我这里受到冷落，对服务不满;

　　不让制度在我这里走样，差错在我手中发生;

　　不让违背职业道德的不良风气在我身上出现;

　　不让客户利益和企业利益在我这里受到损害;

　　不让_____的形象及利和品牌在我这里受到影响。

　　第五条本员工岗位责任书由本公司经理与职工层层签订，一式两份，一份由签约人自留备查，一份由公司保存，作为每年年终考评的依据。

　　第六条本员工岗位责任书自签订之日起生效，与员工劳动合同终止自行终止。根据员工表现计入当年考评，责任为全年，以此类推。

　　公司负责人签字：_________责任人签字：_________

　　(监督方)_________(保证方)_________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

常州市工程质量保修书 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙两方本着互谅互让的原则，综合考虑各方实际情况，就 年 月 日 年 月 日期间，因甲方出售的 座 单元出现工程质量问题需维修处理，影响乙方如期装修入住的赔偿问题，经双方协商，现达成和解协议如下：

　　一、甲方给予乙方垫付三个月的物业管理费作为赔偿，乙方予以接受并确认。乙方不得再以 座 单元相关工程质量问题向甲方提出索赔，不再要求甲方承担任何相关的责任。

　　二、本协议经各方签字或者盖章后生效。一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(签字)：

　　乙方(签字)：

　　签约日期：x年x月x日

　　签约地点：

常州市工程质量保修书 篇10

　　工 程 名 称：

　　施 工 地 点：

　　工程计划工期： 

　　施 工 单 位：

　　为严格工程的安全、质量、进度、造价的管理，对施工过程进行全过程监督，严把工程质量关，保证建设单位和施工单位双方的权利和义务，特制定以下条款，施工单位要严格遵照执行。

　　一、工程开工前必须办理开工报告、工程施工安全技术措施，经生产部、安监部、中心分管领导同意并报经理批准后方可开工。

　　二、工程施工中严格按安全技术措施中的要求搞好现场的安全工作，若出现不按措施进行施工的，建设单位现场负责人有权立即停止施工，限期整改，经有关人员现场检查直至合格后，方可复工。

　　三、特殊工种操作人员必须持相关单位颁发的有效证件持证上岗。

　　四、进入水池、泵房等五管要害部位，须持有中心开具的介绍信。(介绍信要注明进入事由、进入人员姓名及省份证号、现场负责人姓名及联系方式)

　　五、工程施工中存在废旧物资回收时，由施工单位负责回收，并如数交回建设单位，中心物资供应部负责统一回收。施工单位不得随意处置。

　　六、施工方现场安全负责人有责任对施工现场的安全进行把关，发现隐患立即整改。

　　七、队组工地代表有权对施工过程中存在的安全质量问题，应及时要求施工单位限期整改，否则有权停止其施工。造成的一切后果由施工单位自行承担。

　　八、以上事宜由双方认可后，签字盖章生效。

　　施 工 单 位： 建 设 单 位：

　　现场施工负责人： 工地代表：

　　联系方式 联系方式：

　　签订时间： 年 月 日

常州市工程质量保修书 篇11

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　为了强化________________内各类工程项目施工质量管理，构建合理高效的管理联动机制和程序体系，及时有效地掌握查明在建工程质量动态，提高检测工作质量，使检测工作成为提升工程质量监管水平的有力支撑和重要保证，减少乃至杜绝工程施工中存在的各类质量隐患，扎实推进工程质量稳步提升。双方协商一致，签订工程质量(地基基础、桩基工程、建筑幕墙和门窗、钢结构)检测合作协议，明确双方的责任义务，保证检测工作顺利开展。

　　第一条、甲方承担的义务

　　1、负责辖区内在建工程的监管，确保辖区内工程项目的检测工作按规定开展;

　　2、督促协调建设、施工单位在开工前及时办理检测委托手续，按照有关规定和技术要

　　求及时做好送检和抽检工作，保证各项技术保证资料齐全;

　　3、做好必要的协调联系工作，配合乙方搞好项目检测，保证检测业务工作顺利开展;

　　第二条、乙方承担的义务

　　1、接受________________内工程项目的委托检验工作，承担质量检测任务;

　　2、保证现场各项工作严格遵守安全、技术、质量要求;

　　3、完成检测工作后及时出具检测报告，确保检测结果的真实性、准确性并及时反馈有关信息;

　　4、建设单位付清检测费后，________________将按检测费合同额一定比例(地基基础和桩基工程部分按检测费合同额20%，建筑幕墙和门窗部分按检测费50%，钢结构检测部分按检测费40%)支付________________作为合作工作经费，支付方式和时间双方协商确定。

　　第三条：未尽事宜可由双方协商，以补充条款或变更书等形式进行补充约定或变更。

　　第四条：本协议一式份，协议双方签字盖章后生效，至双方完成约定事项后终止。

　　甲方：________________(签章) 乙方：________________(签章)

　　经办人：________________经办人：________________

　　电话：________________电话：________________

　　签订日期：________年________月________日

常州市工程质量保修书 篇12

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　1、协议内容： 经甲乙双方共同协商，达成一致协议。某某有限公司建设的调度中心及铜管车间、铜杆车间、仓库楼四个单体工程，组织验收资料承包给乙方制作。资料自签订协议起，

　　2、资料总费用： 资料费、试验费等有关验收资料的一切费用共计:______________万元 大写：______________元整

　　3、付款方式： 首付资料费______________万元 ，资料完成，经甲方认证验收后，余款一次性付清。

　　4、甲方责任：甲方积极配合乙方完善验收资料

　　5、乙方责任：

　　(1)资料内容达到国家规定标准，乙方负责甲方资料验收合格，并协助 甲方办理完成资料验收。

　　(2)乙方保证所提供资料，真实有效，甲方在办理房产手续期间，出现 的有关资料问题，乙方付全部责任，并退还所有费用，并给予甲方双倍赔 偿。

　　6、在本合同履行过程中发生争议双方协商解决,协商不成,可向东营区人民法院起诉。 天内完成，交付甲方进行资料验收。

　　7、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。

　　甲 方： ______________委托人：______________

　　乙 方：______________委托人：______________

　　___________年___________月_________日

常州市工程质量保修书 篇13

　　甲方：_________乙方：_________

　　甲乙双方充分协商，甲方同意乙方参加_________工程施工。为明确双方权利义务，共同努力保证施工安全、工程质量及工期，特签订本合同，共同遵守。

　　一、工程承包范围及内容

　　二、双方责任甲方：

　　1.乙方进场前，做好场地的三通一平。

　　2.桩位的放验线，施工材料的到位。

　　3.派驻工地代表，协商解决施工过程中的问题，并协调与第三方的关系。

　　4.协助乙方解决进退场时的运输及吊装。

　　5.协助解决施工人员住宿及完工后的机械堆放。

　　6.负责清除地面及地下障碍物。

　　7.负责办理暂住手续，并支付相关费用。乙方：

　　1.根据施工要求，保质、保量、按期完成项目。

　　2.做好施工原始记录。

　　3.按照甲方的进度计划施工，服从驻地代表的管理。

　　4.严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理。若乙方质量达到要求，而其它机组没有达到质量要求，甲方不得扣工程款。

　　5.严格按照操作规程进行施工作业，确保施工安全，如发生事故，乙方自负并解决，与甲方无关。

　　三、质量标准按照现行有关规范要求及施工设计图纸施工。

　　四、综合单价_________。

　　五、付款及结算方式_________。本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份。

　　甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________代表(签字)：_________代表(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　【

常州市工程质量保修书 篇14

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　为保证工程（工程名称）在合理期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任

　　1、工程质量保修范围和内容

　　质量保修范围包括：地基与基础、毛石挡土墙、砼路面、排

　　水等全部施工内容。

　　具体质量保修内容双方约定如下：承担所承包的全部工程内容。

　　2、质量保修期

　　质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

　　双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

　　1.地基基础工程为5（伍）年；

　　2.挡土墙工程为5（伍）年；

　　3.砼路面工程为3（叁）年；

　　4.路基排水泄洪工程为3（叁）年；

　　5.其他约定：无。

　　三、质量保修责任

　　1、属于保修范围和内容的项目。承包人应在接到修理通知之日后7天派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费从质量保修金内扣除。

　　2、发生需紧急抢修的事故（如基础沉陷、挡土墙发生破坏危及车辆及行人安全等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

　　3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

　　四、质量保修金的支付

　　工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%,工程约定的工程质量保修金为该工程结算价款的5%

　　本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为：以结算价款5%核定。质量保修金银行利率为无。

　　五、质量保修金的返还

　　发包人在质量保修期满后15日内，将剩余保修金返还承包人。返还时间和方式（贰年返还90%、剩余10%伍年返还）。

　　六、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：无

　　本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

　　发包人（公章）：承包人（公章）：

　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

　　年月日年月日

　　建设行政管理部门审查意见：

　　年月日

　　工商行政管理部门签证意见：

　　年月日

常州市工程质量保修书 篇15

　　号楼节能工程质量检测合同

　　甲方：

　　乙方：

　　受甲方委托，乙方承担 号楼节能工程质量检测工作，为明确双方职责尽快完成检测工作，根据《中华人民共和国民法典》的规定，特签订本合同，甲乙双方必须严格执行。

　　一、检测依据

　　1.GB50411-20__《建筑节能工程施工质量验收规范》

　　2.GB50189-20__《公共建筑节能设计标准》

　　3.DB 45/T 393-20__《民用建筑节能检验规范》

　　4.DB45/T221-20__《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》

　　二、检测内容、数量及单价

　　1、墙体节能工程

　　1)相同材料、相同工艺、相同做法墙体构件(外墙保温系统)传热系数检测抽检数量每个单体建筑不少于1组，检测费单价为 元/组，计 组，共 元。

　　2)外墙节能构造：根据《建筑节能工程施工质量验收规范》附录C规定一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。暂按一种墙体计算，抽样数量为 组，检测费单价为 元/组。

　　2、屋面、墙体节能工程

　　1)屋面、墙体保温材料每种材料导热系数按《建筑节能工程施工质量验收规范》4.2.3条规定2万平米以下3组，2万平米以上6组。检测费单价为单种材料导热系数 元/组，计 组，共 元。

　　3、建筑外窗节能工程

　　a)单层玻璃遮阳系数(可见光透射比)检测抽1组，检测费为 元/组。计 组，共

　　元。

　　4、配电与照明工程

　　a)电线截面、电阻率检测按每单位工程同厂家10%规格抽，每个单体建筑最少抽2种规格，检测费为 元/规格，计 种规格，共 元。

　　b)电缆截面、电阻率检测按每单位工程同厂家10%规格抽，每个单体最少抽2种规格，检测费为 元/(规格·每芯)，计 规格x 芯= 组，共 元。

　　三、检测费用及付款方式

　　1.检测费用：合计 元 优惠至八折进行结算，检测费用计 元( 元整)。(最终检测费用按实际检测数量为准)

　　2.付款方式：本协议签订后一周内，甲方支付总检测费用的 %给乙方。乙方向甲方提供最终检测成果报告后，甲方一次性支付完检测费余款，甲方付清款项前，乙方应向甲方提供全额发票。

　　四、甲方责任

　　1.负责提供检测所需的设计图纸等技术资料;

　　2.负责按本合同及相关国家标准规范要求送检测样品至乙方试验室。

　　3.按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。

　　五、乙方责任

　　1.乙方严格按现行规范或规程及本合同要求组织检测，为工程提供准确、科学和公正的服务;

　　2.乙方对检测报告质量负责。检测工作按照相关国家及地方相关标准、规范、条例、要求进行;

　　3.按单位工程完成所有检测工作后，7个工作日内，乙方按每个单位工程向甲方提交检测报告一式肆份;

　　4.负责提供等金额的正式检测发票。

　　六、其他

　　1.本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

　　2.本合同如遇不可避免的客观原因，而导致无法全部按规定执行，必须修订或终止时，由甲乙双方协商解决。

　　3.本合同履行过程中，如有争议，双方应当协商解决。协商不成时，可向合同履行地人民法院提起诉讼，并依据《中华人民共和国民法典》中的有关规定处理。

　　4.甲方对检测报告若有异议，应在收到报告之日起10天内向检测单位提出。安排双方认可的具备相应检测资质的单位进行复检，复检结果与原检结果相同，复检费用由甲方负责;复检结果与原检结果不符时，复检费用由乙方负责，乙方按有关规定重新检测，并出具合格报告，承担由此造成的一切损失。

　　5.本合同自双方法定代表人或授权人签字盖章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　法人代表： 法人代表：

　　(或授权人) ： (或授权人) ：

　　开户行：

　　户名：

　　帐号：

　　签订日期：年 月 日 签订日期：年 月 日