招标申请书(精选13篇)

招标申请书（精选13篇）

招标申请书 篇1

　　________市招标投标管理委员会：

　　我区_______地区民宅改造建设项目，根据_______发〔〕_______号文件批准，现已具备施工条件，特申请通过招标选择施工单位，请批准为盼。

　　附件：

　　1、《招标准备情况一览表》4份

　　2、《_______地区民宅建造后的楼群图示》10份。

　　申请单位：_______区民宅改造

　　工程管理处（公章）

　　负责人：_______（签章）

　　________年____月____日

招标申请书 篇2

　　为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经________(建设主管部门)批准，______(建设单位)对______建筑安装工程的全部工程(或单位工程，专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。

　　一，招标工程的准备条件

　　本工程的以下招标条件已经具备：

　　1.本工程已列入国家(或部，委，或省，市，自治区)年度计划;

　　2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;

　　3.建设用地已经征用，障碍物全部拆迁;现场施工的水，电，路和通讯条件已经落实;

　　4.资金，材料，设备分配计划和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工;

　　5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证;

　　6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。

　　二，工程内容，范围，工程量，工期，地质勘察单位和工程设计单位：

　　____________________________________________________________________ ____________.

　　二，工程可供使用的场地，水，电，道路等情况：

　　____________________________________________________________________ ___________.

　　三，工程质量等级，技术要求，对工程材料和投标单位的特殊要求，工程验收标准：

　　____________________________________________________________________ ___________.

　　四，工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算办法：

　　____________________________________________________________________ ____________.

　　五，组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点：

　　____________________________________________________________________ _____________.

　　六，报名，投标日期，招标文件发送方式：

　　报名日期：______年____月____日;

　　投标期限：______年____月____日起至______年____月____日止。

　　招标文件发送方式：

　　___________________________________________________________________.

　　七，开标、评标时间及方式，中标依据和通知：

　　开标时间：_____年____月____日(发出招标文件至开标日期，一般不得超过两个月)。

　　评标结束时间：______年____月____日(从开标之日起至评标结束，一般不得超过一个月)。

　　开标、评标方式：建设单位邀请建设主管部门，建设银行和公证处(或工商行政管理部门)参加公开开标，审查证书，采取集体评议方式进行评标，定标工作)。

　　中标依据及通知：本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整;如标底无误，通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内，招标单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在一月(最多不超过两月)内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同。

　　八，其他：

　　____________________________________________________________________ ___________.

　　本招标方承诺，本招标书一经发出，不得改变原定招标文件内容，否则，将赔偿由此给投标单位造成的损失。投标单位按照招标文件的要求，自费参加投标准备工作和投标，投标书(即标函)应按规定的格式填写，字迹必须清楚，必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封，不得逾期寄达。投标书一经发出，不得以任何理由要求收回或更改。

　　在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理工作的部门调解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院。

　　建设单位(即招标单位)：___________________

　　地址：_________________________________

　　联系人：____________________

　　电话：____________________

　　______年____月_____日

招标申请书 篇3

　　建筑安装工程招标申请书

　　______市招标投标办公室：

　　我单位______厂房建设项目，经______号文件批准，现已具备施工条件，特申请通过招标选择施工企业。

　　附：《招标准备情况一览表》

　　申请单位：__________公司(公章)

　　负责人：_____________(签章)

　　________年____月____日

　　注：

　　招标申请书，是招标单位在发表招标公告前，向招标、投标管理部门报送招标申请的文件。

招标申请书 篇4

　　______市招标投标办公室：

　　我单位______厂房建设项目，经______号文件批准，现已具备施工条件，特申请通过招标选择施工企业。

　　附：《招标准备情况一览表》

　　申请单位：__________公司(公章)

　　负责人：_____________(签章)

　　________年____月____日

　　注：

　　招标申请书，是招标单位在发表招标公告前，向招标、投标管理部门报送招标申请的文件。

　　招标申请书在格式上，采用说明文体。一般由标题、受文单位称谓、正文、附件、落款五部分结合而成：

　　第一，标题。由事由和文种两部分构成。

　　第二，受文单位称谓。写明主管招标单位的全称。

　　第三，正文。主要写明什么项目，已具备了某种招标条件，并表明申请招标的要求。

　　第四，附件。依次写明随文呈送的文件名称和份数。

　　第五，落款。写明申请单位、负责人和具体年月日。

招标申请书 篇5

　　______________地区民宅改造工程招标申请书

　　_______________市招标投标管理委员会：

　　我区_______地区民宅改造建设项目，根据______________发〔______________〕______________号文件批准，现已具备施工条件，特申请通过招标选择施工单位，请批准为盼。

　　附件：

　　1.《招标准备情况一览表》_______份;

　　2.《______________地区民宅建造后的楼群图示》_______份。

　　申请单位：______________区民宅改造

　　工程管理处(公章)

　　负责人：______________(签章)

　　_______年_______月_______日

招标申请书 篇6

　　_______________派出所：

　　本人_______________，__________岁，户籍为贵辖区__________路__________号(与前妻_______________户籍一致)。_____________年_____月__________日,本人因与前妻_______________感情不合而在_______________民政局办理了离婚登记(或经__________人民法院判决离婚)。按离婚协议的约定(或按法院判决书的判决),__________路__________号的房屋归前妻_______________所有,为此,本人须搬离该处。根据__________市户籍管理相关规定和本人需要，特申请将在贵辖区__________路__________号的本人户口迁移到原籍__________区__________路__________号_____________小区__________号。

　　望早日批复!

　　申请人：_________________(手写签名)

　　_____________年_____月__________日

招标申请书 篇7

　　尊敬的公司领导：

　　您好！我叫，女，xx岁，广西大学硕士毕业，20xx年6月与公司签订为期一年的劳动合同，现在xx部门工作。过去的一年里，我在公司领导和同事们的关心、支持下，按照岗位职责要求和行为规范，认认真真地做好了本职工作，积极完成了领导所交给的各项工作任务。现合同到期在即，经本人考虑，决定申请续订劳动合同。

　　在xx部门工作期间，我经常与客户接触、交流，为树立公司优质服务的形象，我始终遵循：“客户是老师，客户是上帝”，耐心细致地完成每项工作，同时积极帮助学员们解决问题。解决不了的及时向公司领导反馈，争取给客户一个满意的服务。

　　在日常工作中，以积极认真的态度做好上级交付的每一项任务，做好本职工作的同时，能很好的和其他部门沟通配合。

　　我虽然在平凡的岗位上做了一些平淡无奇的小事，取得了一些成绩，但与公司的要求比，还有很大的差距。在新的'一年里，每一个成员都怀着饱满的激情，大家的这份热情与激情更激励鼓舞着我，时刻提醒着我在新的一年里要加强对自我的管理，提高自己在工作中的不足。雷锋日记里有这样一句话：“如果你是一滴水，你是否滋润了一寸土地？如果你是一缕阳光，你是否照亮了一片黑暗？如果你是一颗最小的螺丝钉，你是否坚守在你的岗位上？”如果公司同意我续订劳动合同，我会努力发光发亮，以优良的作风、一流的服务展示公司的美好形象，为公司的发展壮大贡献自己的一份力量。本人意向与公司续订三年劳动合同。

　　此致

　　敬礼

　　申请人：

　　20xx年XX月XX日

招标申请书 篇8

　　申请人：_________________有限公司，住所地：_________________号。组织机构代码：______________。

　　法定代表人：_________________，职务：_________________总经理。

　　申请事项

　　请求贵院依法将_________撤出失信被执行人名单。

　　事实与理由

　　申请人与________________银行有限公司借款合同纠纷一案，__________银行有限公司已就该案申请强制执行。申请人已就该案与申请人________________银行股份有限公司就该案达成和解，由申请人承担相应的清偿义务，___________公司股东__________承担连带责任。因此，申请人申请将撤出失信被执行人名单。

　　综上所述，特依据法律之规定，提出本申请，望予以准许。

　　此致

　　________人民法院

　　申请人：_________________

　　_______年_______月_______日

招标申请书 篇9

　　我叫(___________)，______年______月______日出生，性别：______男(女)，系初婚，未生育子女(或再婚,原婚有一子或女，归对方或本人抚养、或再婚无子女)。户口在市区街道号楼门号。

　　我爱人叫(__________)，______年______月______日出生，性别：_______女(男)，系初婚，未生育子女(或再婚,原婚有一子或女，归对方或本人抚养、或再婚无子女)。户口在市区街道号楼门号。

　　我们于年月日登记结婚，根据《北京市人口与计划生育条例》第十七条关于生育第二个子女的规定，我们夫妻申请生育第二个子女。

　　申请人：_________________

　　______年______月______日

招标申请书 篇10

　　申请人：xx银行

　　被申请人：

　　申请事项：

　　请求撤回对起诉。

　　事实与理由：

　　申请人诉、债权债务纠纷一案，已经贵院受理，现因工作人员无法联系，无法完成送达，严重影响了诉讼进程。为了推进诉讼进程，申请人请求撤回对被申请人起诉，望法院允许。

　　此致天津市x人民法院

　　申请人：xx银行

　　________年____月____日

招标申请书 篇11

　　_________人民法院：

　　贵院受理的案号为_________民一民初字第_________号原告李某诉被告朱某等离婚后财产纠纷一案，贵院已立案受理。李某与朱某原夫妻共同财产的范围是本案争议焦点。因法律法规限制，原告无法自行收集银行储蓄资料，故特申请法院调查收集。

　　开户名为朱某在_________银行_________分行自________年____月至________年____月____日的存取款情况（请打银行存取款明细单）_________银行账号：_________，_________银行_________分行地址：__________________号，邮编：_________。

　　申请人：_________

　　日期：_________年____月____日

招标申请书 篇12

　　异议申请人名称：

　　代理组织名称：

　　被异议商标：

　　初步审定号：

　　类别：

　　异议申请人章戳（签字）：代理组织章戳：代理人签字：

　　注：

　　1、未委托代理的，不需填写代理项目。

　　2、国内申请人不需要填写英文。

　　3、马德里国际注册商标，初步审定号为国际注册号，填写时在注册号前加字母"G"以示区分。

招标申请书 篇13

　　尊敬的公司领导：

　　本人杜，女，27岁，大学本科文化，20xx年5月1日与贵公司签订为期一年的劳动合同，现在贵公司策划部工作。一年来，我在单位、领导和同事们的关心、支持下，按照岗位职责要求和行为规范，认认真真地做好了本职工作，较好地完成了领导所交给的各项工作任务。现合同到期在即，经本人考虑，决定申请续订劳动合同，其理由有二：

　　一是合同期内，以优质的服务树立了良好的对外形象。我在策划部工作期间，经常与客户接触，交流。为树立公司优质服务的形象，我始终牢记公司的服务宗旨，总是做到耐心细致地完成每项工作任务，给加盟商一个满意的服务。由于我工作热情，认真、一年来不仅未未与客户发生一起争吵，而且因我的优质服务，赢得了客户的满意和信任。

　　二是合同期内，以积极认真的的态度提高了个人的自身能力。一年来，在家人的支持下，我积极主动地抓好业务学习，不断为自己“充电加油”，以使个人能力适应不断发展变化的新形势。刚到公司的时候我对施工图绘制一知半解。经过一年的实践和锻炼，现在不仅熟练完成本职工作，而且主动帮同事分担工作。对其它与工作相关的.业务，我也是努力学习，尽快掌握。

　　一年来，没有发生一起因工作不熟而被难住、以致耽误客户时间的事件。一年来，我虽然在平凡的岗位上做了一些平淡无奇的小事，取得了一些成绩，但与公司的要求比，还有很大的差距。

　　今后，如果公司同意我续订劳动合同，我将更加努力学习，更加发奋工作，用优良的作风、一流的服务展示公司的美好形象。

　　申请人：

　　20xx年XX月XX日