工程承揽合同汇编(精选15篇)

工程承揽合同汇编（精选15篇）

工程承揽合同汇编 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，甲方同意将______工程的________施工项目交由乙方负责施工。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况双方达成以下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：

　　4、承包方式：包工、包料、包费用

　　5、工期：按照甲方书面通知乙方开工进场之日起个日历天。

　　6、工程质量：本工程为合格工程

　　二、合同单价和付款方式

　　1、合同单价：

　　2、实际结算价款以甲乙双方签字确认的工程量乘以单价为准。以上价格包括含税价，材料及其运输费，人工费，装卸费，设备费等一切费用。合同价款一经确定，不作任何调整。

　　3、施工完毕经甲方和监理公司验收合格后付至合同价款的__%；工程竣工验收合格后付至合同价款的__%；工程竣工验收合格年后___日内，付至结算价款的__%；剩余__%作为质保金在竣工验收合格年后___日内一次性无息付清。

　　4、该项目合同约定的款项由有限公司按照本合同约定支付，项目的发票及合格证开具给有限公司。乙方应向甲方提供税务部门认可的正规票据，如乙方提供假票据则应赔偿甲方所有损失及承担一切法律任。

　　三、违约责任和安全责任

　　1、因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付给甲方合同价款__%的违约金。乙方质量标准达不到甲方要求则乙方承担合同价款的__%违约金支付给甲方，并承担由此对甲方造成的一切经济损失。

　　2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督监察。乙方必须采取必要的`安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故责任的，因此发生的所有赔偿费用、包括给施工人员或第三方人员造成财产或人身损害的，均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

　　四、争议或纠纷处理

　　1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。

　　2、当事人不愿通过协商调解解决或协商调解不成时本合同在执行中发生的争议双方同意可向甲方所在地法院提出诉讼解决。

　　五、保修

　　本工程保修期为年在保修期内，如有质量问题，在接到甲方通知后24小时内安排人员到现场进行免费维修。若乙方不能及时维修，甲方可委托他人维修，维修费用由乙方承担。

　　六、未尽事宜

　　本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同经双方签字和盖章后生效。本合同一式四份，甲方执份，乙方执份。

　　甲方：_______________________乙方：_____________________

　　电话：_______________________电话：_______________________

　　甲方驻工地代表：_______________________

　　电话：_______________________

　　_____年___月____日

工程承揽合同汇编 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，甲方将 工程承揽给乙方，为明确甲乙双方的责任及权利和利益，特签订以下条款，以共同遵守和执行。

　　一、工程名称地点：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、承包方式及内容：

　　1、承包方式：

　　2、承包内容：

　　3、承包范围及说明：

　　三、工程造价及付款方式：

　　1、工程造价如下：

　　2、工程决算以甲乙双方代表实测实量的实际数据双方签字为准。

　　3、付款方式双方协商分次进行如下：

　　四、工期及说明：

　　根据甲方工期计划进行施工，如因甲方原因造成工期延误，则向后顺延，工期为 天，如遇不可抗拒的情况(停水、停电、下雨、台风、地震等自然灾害)，工期则相应顺延。

　　五、甲方责任及义务：

　　1、提供施工项目的场地并作技术交底，组织承包人项目经理进行技术交底;如甲方无法提供施工图纸，有乙方结合甲方意见及要求进行。

　　2、负责提供工具材料存放场地，水电有甲方负责安排及交费，(可保证安全水电正常的场所)。

　　3、甲方派度，施工质量，如发现问题，及时通知乙方更改或双方商定处理方案，并及时纠正。

　　4、如甲方在施工蹭发现乙方未按合同要求进行施工。甲方有权停工并纠正，如乙方不服从甲方代表指挥甲方有权终止合同。同时追究乙方责任，并有权安排其他施工队进行施工。所造成的一切后果由乙方承担。

　　5、乙方进场施工人员必须提供人身安全保险的有关证明，如未办理人身安全保险的，由乙方向甲方提供施工人员办理人身安全保险需要的相关手续，由甲方代为办理，所发生的费用在乙方的工程款中扣除。

　　六、乙方责任及义务：

　　1、对甲方施工方案及要求，要做到坚决服从不得推委。

　　2、根据要求进行合理施工，不得野蛮施工。

　　3、不得随意将甲方施工现场的材料和原料挪作它用或变卖。如发现，因此造成的经济损失以及引发的刑事责任由乙方承担。

　　4、乙方派行现场规章制度，认真做好施工现场的施工安全，防火、防盗等工作。

　　5、如乙方在施工中间终止合同，因此造成的责任及过错，甲方有权起诉并追究乙方法律责任。

　　6、乙方进场施工人员必须提供人身安全保险的有关证明，如未办理人身安全保险的，由乙方负责人签署安全责任申明书并有参与施工的施工员签名按手印后进入工地，如不符合以上两个条件甲方有权拒绝施工人员进入施工现场。

　　7、对于施工过程中所发生的一切学安全事故以及处理事故所发生的一切费用由乙方全部承担，甲方概不负责。

　　七、其他：

　　1、本工程实行项目经理监理制，甲方应在监理前，合同签订后三日内将项目经理名字，监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。不实行工程监理的，有合同签订人甲方代表监理。

　　2、本协议未尽事宜，双方本着实事求实的原则，互相协商或再行签订补充协议，合同履行中，发包人承包人有关此工程的书面协议或文件视为本合同的组成部分。与本协议同等生效。

　　3、甲乙双方若发生纠纷，导致合同不能正常履行。以友好协商为主，若协商不成，双方可起诉至工程项目所在地的法院进行裁定。

　　4、协议经甲乙双方签字后生效，待本协议各项条款执行完毕后即生效。

　　5、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。

　　八、附则：甲乙双方签署合同的同时，甲方给乙方提供了一份施工安全细则条例，乙方负责人组织施工人员认真学习条例后，签名申明以学习施工安全细则条例后进入工地施工。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程承揽合同汇编 篇3

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承揽方：（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方协商，乙方自愿承揽基工程，本工程是机械钻孔灌注桩，为单包工程。为明确双方责、权利，经协商签订本合同，双方共同遵守执行。

　　一、甲方须做下列准备工作并承担其费用

　　1、场地“三通一平”（水、电、路通，施工场地平整）。

　　2、提供红线定位图，基础设计图各一份。

　　3、提供排污地点。

　　4、施工“三大材”和用水、电费。

　　二、乙方承担下列任务并负责其费用

　　1、施工中所有人工费、机械费、安全措施费。

　　2、钻孔桩砼浇灌和钢筋笼制作以设计标高为准。

　　3、按设计要求完成钻孔、钢筋笼、砼浇注工作，并符合设计要求。

　　4、乙方所制作的钻孔桩需达到检测合格，桩检测不合格，由乙方承担返工的一切人工及材料费用。

　　5、乙方负责施工过程中的各种检测、检验、取样、送样和检验。收集完善工程资料。

　　三、双方责、权、利

　　1、甲、乙双方必须照图施工，严格按照钻孔桩施工规范施工，做到保质，万无一失。

　　2、甲方应负责“三大材”检测、试压、桩身检测费。

　　3、施工中因乙方原因，造成损失由乙方自理，甲方不承担其费用。

　　四、钻孔桩规格及费用支付方法

　　1、钻孔桩规格为φ600mm，按90.00元/米包干价（包人工、包机械、包安全费、包进出场费）计算。所有桩按实际深度计算以甲、乙双方现场签证为准。

　　2、每月按完成工程量拨付50%工程进度款，完工后拨付至工程总价款的70%，余款待基础竣工验收后支付。

　　五、施工安全

　　乙方应具备工程施工的相关资质，施工应符合国家法定要求。

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，由于乙方安全措施不力造成的事故及违反安全管理规定进行施工而造成的'安全事故，由乙方承担因此而发生的费用及相关责任，甲方不承担任何费用和责任。

　　六、本工程工期为30天，如果特殊情况（设计变更、工程量变化、停电、停水，下雨等情况）时，工期顺延。

　　七、如在履约的过程中发生争议，双方协商解决，如协商无效时，按照相关法律法规向当地人民法院提起诉讼，费用由败诉方承担。

　　八、本合同壹式肆份，双方各执贰分，本合同自签字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　____年____月____日____年____月____日

工程承揽合同汇编 篇4

　　以下简称甲方）　　__________________________（以下简称乙方）　乙方承揽甲方________工程，为了保证工程质量、安全和工期，经双方协商，达成如下协议：　　

　　一、工程量　　

　　1.___________________________。　　

　　2.___________________________。　　

　　3.___________________________。　　

　　4.___________________________。　

　　二、工程要求

　　1.___________________________。

　　2.___________________________。

　　3.___________________________。

　　4.___________________________。

　　5.___________________________。　

　　三、甲方责任范围

　　1.___________________________。

　　2.___________________________。

　　3.___________________________。　

　　四、乙方责任范围　　

　　1.___________________________。　　

　　2.___________________________。　　

　　3.___________________________。　

　　五、技术要求　　

　　1.___________________________。　　

　　2. ___________________________。　　

　　3.___________________________。　

　　六、工期、验收程序及质保期　　

　　1.施工工期：自开工之日起____日内完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_____%。　　

　　2.每一道工序完成，乙方应提前一天通知甲方，验收合格才能进行下道工序，否则该工序被视为未发生项，结算时将从工程款直接扣除。　　

　　3.质保期：质保期________年，验收合格后付至工程款的_____%，留____%质保金：质保期内由乙方施工质量和原材料质量等造成的各种问题，由乙方无偿修复或更换。　

　　七、其它要求　　

　　1.施工中乙方接受甲方项目负责人现场施工监督。　　

　　2.施工中乙方应遵守甲方安全规程，并签订安全、文明施工协议。由乙方原因造成的不安全事故，责任由乙方自负。　　

　　3.乙方施工过程中，不得损坏甲方的生产设施、设备，如有损坏乙方必须无偿进行修复。　　

　　4.未尽事宜双方协商解决。　　

　　5.本协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。甲方：___________________乙方：____日期：___________________

　　返

工程承揽合同汇编 篇5

　　甲方：______________________联系电话：______________________

　　乙方：______________________联系电话：______________________

　　甲乙双方经友好协商，就______工程达成以下协议：

　　1.甲方为乙方提供______设备及软件，共____。

　　合同总价款：￥_________元

　　其中软件费：￥_________元

　　硬件费：￥________元

　　工程费：￥_________元

　　2.付款方式　乙方先付甲方总工程预付款。

　　共￥_________元

　　其中软件费：￥_________元

　　硬件费：￥_________元

　　工程费：￥_________元

　　甲方电脑硬件送达乙方指定场地经乙方点数后，乙方须当即付给甲方所有硬件费用。

　　完成安装后，乙方在七日内向甲方支付其余全部款项。

　　以上付款方式均为现金付款。

　　3.甲方责任　甲方在乙方要求的时间____年____月____日之前完成软件安装调试。

　　甲方负责培训乙方的系统管理员和该软件的维护免费期为____年，维护地点在甲方公司所在地。

　　壹年内因甲方提供硬件设备非人为损坏而引起软件被破坏，甲方提供免费恢复。

　　如果是按乙方的要求扩允功能，甲方可收取扩充部分的费用。

　　壹年以后甲方对提供设备和软件有偿维护，维护费用为￥____元/年。

　　4.乙方责任　甲方调试系统所用的素材仅供系统测试，均不得用于营业或其它以盈利为目的'的商业活动，否则涉及的一切民事及刑事法律责任由乙方承担。

　　乙方用于营业或其它以盈利为目的的商业活动所需之节目由乙方自行解决，甲方概不负责。

　　由乙方在以后使用中，由人为造成的系统的损坏，需要甲方上门服务的，甲方发生的费用全部由乙方负责。

　　5.其他事项　不得对软件加以仿制;

　　对软件权利的标志不得除去、遮盖或涂抹等。

　　按本合同第2条的规定，若乙方逾期不付款超过____天，甲方有权终止合同，由此造成的后果甲方概不负责在。

　　6.违约责任　双方若有未尽事宜，由双方共同协商解决，若有一方违约或侵权，参照我国有关法律法规处理;

　　双方若有纠纷，提交人民法院裁判解决。

　　7.本合同自甲乙双方代表签字及盖章后生效;

　　合同正本一式贰份，双方各执壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。

　　声明：本合同经复印或涂改后无效!　甲方：_______

　　负责人：_____________

　　时间：_______________

　　地点：_______________

　　乙方：_______

　　负责人：_____________

　　时间：_______________

　　地点：_______________

工程承揽合同汇编 篇6

　　发包人：_______________

　　承揽人：_______________

　　根据《中华人民共和国_____》和《建筑安装工程承包合同条款》及国家建筑施工合同文本的规定，结合本工程具体情况，双方达成以下合同条款内容：

　　一、承包项目：甲方有工程，地址承包给乙方施工，工程项目，工程价格，其中单价内容有一切辅助用工及图纸范围内一切相应工作内容等。

　　二、工程质量：乙方必须严格遵守建筑工程施工质量验收标准，按甲方提供的图纸施工，确保质量，达到优质工程，所有施工程序必须按有关规定标准要求执行，如乙方出现质量问题而造成返工的，工料损失均由乙方自身承担，在各项施工内容的间接或隐蔽施工之前，必须经甲方验收合格后方可进行下道工序施工。

　　三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采购，甲方要求检测的材料需现场取样检测合格后方可使用。如因设计方案或甲方方案变更，乙方必须无条件服从甲方及业主安排。乙方必须按照甲方规定的施工进度计划如期完成，不准找任何借口拖延工期或因短时间的下雨而拖延工期。

　　四、施工期限：总工期天，要求乙方在所限施工期间合理安排穿插作业，从年月日至年月日竣工，乙方必须在规定期限内完成图纸上的所有工作量，如在规定期限内没有完成，造成工期拖延的，将以合同总价的5‰每天进行罚款，罚款在合同总价中直接扣除。

　　五、安全责任：乙方在施工期间要严格遵守《建筑安装工人程安全生产基本规定》，尽心尽责做好安全工作，不准做对各工种有危害的存在隐患的事情或现象。不准无理取闹、打架斗殴及抛物等现象，出现一次均处500元罚款，并要求肇事者从事发日至工程结束不准进入工地，罚金在合同总价中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承担后果，甲方概不负责。施工现场乙方不准带小孩、闲杂人员进入。

　　六、文明施工：乙方必须达到市级文明施工工地要求。

　　七、施工材料、机械及用具事项：所有材料、施工机械、用具及施工辅料均由乙方自理。甲方不负责机械的运输及保管工作，只负责图纸和技术服务。

　　八、付款方式：根据所做工作量按期付款50%，按要求将图纸范围内合同内的所有工作量全部做完并验收合格后付至总价的90%，留10%作为工程质保金在交付后一年内付清。

　　九、备注：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，字双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程承揽合同汇编 篇7

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　根据《_____》和《建筑法》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签定本协议，共同遵守。

　　建设单位：

　　工程名称：

　　一、乙方作为公司项目部承揽施工该工程，实行自主经营、_____核算、自负盈亏、依法纳税，经营收入归乙方所有。甲方收取乙方管理费人民币元。项目部的实际人员配置、运营和工程的施工由乙方具体实施，甲方予以监管。

　　三、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行正常的管理和指导，乙方必须无条件接受甲方的管理。对发现有违反质量、安全操作规程施工或发现存有质量、安全隐患的情况，甲方有权责令停工整顿。

　　四、乙方不得将该工程转包。在施工中，凡与其他单位和个人签定的一切合同、协议、承诺以以及在经营中发生的一切债权、债务等经济责任和法律纠纷，完全由乙方负责，甲方不承担任何连带责任。

　　五、乙方必须妥善处理好本工程的农民工的工资问题，所有涉及本工程项目的.劳动工资问题均由乙方自行负责，甲方不承担任何连带责任。

　　六、乙方应配备和组建好项目经理部，建立、健全质量保证体系、质量管理体系、安全生产管理体系项目经理及成员要有上级有关部门部门颁发的上岗资格证。并自觉遵守上级有关部门规定，按时做好技术档案及安全内业等资料，随时接受上级部门的检查，并将有关证件材料及时上交公司。

　　七、现场_____费、质保金、相应的规费等一切费用均由乙方缴纳办理，并负责为本项目施工现场的全体人员办理人身意外伤害_____，并对施工中发生的一切事故承担全部责任及费用。

　　八、乙方必须遵守公司财务制度及有关部门规定，正确计算施工成本，账簿设置齐全，以备税务机关检查，并及时上报统计财务报表。建设单位拨付工程款必须先进甲方账户，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理费及税费，其余拨付给乙方。

　　九、由于建设单位工程款不能按期拨付导致工期延误，乙方不承担相应责任;由于乙方人员、材料、设备、施工方法等原因导致工期延误，后果、责任由乙方自行承担。同时，若工程质量、工期没有达到合同约定的标准，乙方承担一切责任。

　　十、乙方对安全生产负有直接责任，发生安全事故由乙方承担责任并接受上级部门的处罚和法律责任。

　　十一、乙方自行负责收集整理各项施工文件，该工程的技术档案在签署单位工程竣工验收报告后30天内交公司一份存档备查。

　　十二、依据施工合同，挂靠有效期在合同范围内，有效期满，双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后，本合同自动解除。

　　十三、本协议双方签盖章后生效。

　　未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

工程承揽合同汇编 篇8

　　甲方：内蒙古世纪华盛房地产有限责任公司

　　乙方：呼和浩特市金博建材门窗有限责任公司

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　第一条工程名称：三合村15#、16#楼铝百叶窗安装制作工程。

　　第二条承包范围：加工、制作、安装、售后服务。

　　第三条工期要求：根据甲方需求进行，乙方配合甲方施工进度不得耽误工期。

　　第四条承包方式：包工包料。

　　第五条甲方提供：现场机械设备，技术人员配合指导、水电。

　　第六条质量要求：铝百叶窗的颜色（白色）铝型材壁厚为1.0mm按乙方提供给甲方的.样品为准。

　　第七条使用标准及规范：根据国家有关百叶窗户标准及组装有关规范

　　第八条计价原则：双方根据窗户图纸和实际制作面积结算，铝百叶窗安装费、加工费合计每平米单价382元，工程量约15#楼673平米、 16#楼约540平米，工程造价约人民币46万元。具体以实际数量结算，多退少补。

　　第九条付款方式：1.乙方进场安装甲方付乙方50%工程款。

　　2.安装完成甲方付乙方30%的工程款。

　　3.验收合格后甲方付清乙方工程余款。

　　4.以上价款以含税金。

　　第十条保修：保修期为一年。

　　第十一条竣工验收：竣工验收时由乙方通知甲方，甲方负责通知有关人员进行验收。

　　第十二条结算方式：现金结算。

　　第十三条索赔：乙方如不按甲方要求按时完工造成的一切损失由乙方负

　　责。乙方施工造成的质量事故、返工费用由乙方负责。乙方在施工工程中发生一切伤亡事故和相关后果责任都由乙方自行承担，甲方概不负责。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程进度延误工期或停工的相关后果由甲方付全责。

　　第十四条备注：以上价款已包含保险金，乙方自行给自己的施工人员购买人身意外保险。

　　第十五条附则：1.本合同未尽事宜，经双方协商解决，如不能协商解决，由法院裁决。

　　2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份,均有同等法律效益。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　负责人签字：负责人签字：

　　年月日年月日

工程承揽合同汇编 篇9

　　甲方：__________________有限责任公司

　　乙方：__________________

　　乙方承揽甲方位于__________________过街广告位广告布安装工程，为了保证工程质量、安全和工期，经双方友好协商达成如下协议：

　　一、工程内容

　　乙方承揽的工程项目：过街广告位宽14米，高4米的广告位广告布安装，时间为__________________年__________________月__________________日。

　　二、甲乙双方义务与责任

　　1、甲方提供工程结构中所需的材料(广告喷绘布)，乙方按甲方要求进行安装。

　　2、由于此工程涉及高空作业，存在一定安全风险，乙方必须做好必要的安全措施，保证安全作业，如在施工中发生任何安全事故，乙方将承担一切法律及经济责任，与甲方无关。

　　三、工程造价及付款方式

　　1、乙方承包单价：__________________元(人民币)/平方米

　　2、乙方完工后经甲方验收后付款。

　　四、其他未尽事宜经双方友好协商后可另立补充合同，补充合同与本同同具法律效力。

　　五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　签字(盖章)：__________________签字(盖章)：__________________

　　__________________年__________________月__________________日

工程承揽合同汇编 篇10

　　订立合同双方：

　　承揽方： 以下简称甲方;

　　定作主： 以下简称乙方。

　　甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。

　　第一条　甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费等。

　　品名

　　规格

　　单位

　　数量

　　加工费

　　单价

　　金额

　　第二条　加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担等。

　　定作物名称

　　完工时间

　　检验时间地点

　　检验标准

　　与方法

　　包装标准

　　包装费承担

　　(加工定作物样品需要封存的，由双方代表当面封签，并妥当保存，作为检验的根据)

　　第三条 加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担等。

　　定作物名称

　　交付时间

　　交付地点

　　运输方法

　　运输价款承担

　　第四条　乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。

　　材料名称

　　型号

　　规格

　　质量要求

　　计量单位

　　数量

　　单价

　　总价

　　图纸、技术资料及交付时间

　　第五条　原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输等。

　　材料名称

　　交付时间

　　交付地点

　　交付数量

　　包装要求

　　检验方法

　　运输方法和运费承担

　　第六条　加工费结算办法与时间 。

　　第七条　乙方应于 年 月 日前向甲方交付定金 元;乙方应于 年 月 日前向甲方交付预付款 元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。

　　第八条　甲方的违约责任

　　1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

　　2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

　　4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的 ‰偿付违约金。

　　5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值 %的违约金。

　　6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

　　第九条　乙方的违约责任

　　1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值 %的`违约金。

　　3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

　　4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

　　5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。

　　第十条　不可抗力

　　在合同规定的履行期内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期以外发生的，不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

　　第十一条　本合同发生纠纷时，双方协商解决;协商不成时，可以向人民法院起诉。

　　本合同于 年 月 日生效，合同履行完毕即失效。

　　本合同一式 份，甲乙双方各执一份，公证处、物价局、建设银行各存一份。

　　承揽方：　定作方：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　签约日期： 年 月 日

工程承揽合同汇编 篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　根据，《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程条列》、《建设工程质量管理条列》，《建筑工程安全管理条列》，结合本工程具体事项，本着双方互利互惠公平、公正的原则，经甲乙双方共同友好协商，达成如下协议，以资信守。

　　一、工程地点：

　　迎宾路以西，西安大路以北。香港城一期场区土方挖运。

　　二、承包范围及内容：场区土方挖运。

　　三、承包方式：

　　挖土及场外运输(挖掘机及其他所有挖运土方设备均由乙方负责)

　　四、工程承包价格及计算方式

　　按实际挖土方实测实量计算土方量及场外运输每立方米24元。

　　五、质量要求：

　　按照国家验收规范施工，验收达到合格。

　　六、工程款支付方式：土方挖运完成支付3万元人民币，余款20xx年7月末支付。

　　七、施工工期

　　八、甲方责任

　　负责测量土方标高

　　九、乙方责任

　　1、乙方自行办理渣土证、卸土地、及各项城建行政执法罚款、车辆运输、等挖运土方手续，所发生的一切费用均由承包方负责，与甲方无关。

　　2、乙方负责运输车辆所发生的一切行车安全事故，由于挖运土方而产生的任何事项与甲方无关。

　　3、承包人严格按照施工现场管理规定，关于安全、环保交底的'内容执行，遵守相关法律法规，违者将按照相关条列进行处罚，由此发生的安全及质量事故油承包人自行承担，并对发包人承担赔偿责任。

　　4、乙方必须配合甲方管理人员的工作，按照测绘人员所提供的挖土标高挖土。

　　5、乙方应配合甲方做好文明施工。

　　6、挖土方工程机械在施工中所发生一切安全伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。

　　7、乙方严格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延误，甲方有权终止合同，对已发生的挖土工程量不予结算，因此给甲方所造成的负面影响及经济损失由乙方赔偿给甲方。

　　十、争议的解决

　　存在争议时双方协商解决，协商不妥时采用法律诉讼解决

　　十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方代表签字后生效。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

工程承揽合同汇编 篇12

　　甲方（发包方）：

　　乙方（承包方）：

　　双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他行政法规和有关文件，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致签定本合同。

　　一、工程名称：整修堰塘工程

　　二、工程地点：___镇___村

　　三、工程内容及规模：

　　四、工程承包范围：

　　五、工程期限：

　　1、本合同工期为：20___年___月___日开工，至20___年___月___日完工。

　　2、如遇一下情况，工期顺延。

　　（1）施工现场不符合安全施工；

　　（2）设计范围内出现重大变动；

　　（3）人力自然灾害而影响工程进度；

　　（4）甲方不能按合同规定支付工程款；

　　六、合同价款

　　工程总价：_______元

　　七、工程质量要求

　　八、价格及支付方式

　　九、工程安全

　　乙方对施工现场实行安全文明标准化管理，确保安全施工无事故，若施工期间发生工伤及疾病事故，法律责任和费用由乙方负责，甲方不负责任何责任。

　　十、甲方义务

　　十一、乙方义务

　　十二、工程违约责任、工程延误违约

　　乙方在施工中，质量，进度，安全，服务等方面必须按约定执行，若一方违约赔偿对方的一经济损失。并特别约定：由乙方原因造成工程延误，乙方自愿承担每天____元人民币违约金。出现不可抗拒的'自然原因，由双方另行协商。

　　本合同一式四份，双方各执两份，双方签字后生效，具有同等法律效力。

　　甲方签字：_______乙方签字：_______

　　20___年___月___日

工程承揽合同汇编 篇13

　　_______________(甲方)

　　_______________(乙方)

　　依照《_____》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托,承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程,具体事宜双方明确如下：

　　一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：

　　1、250KVA变受电工程的设计

　　2、设备购置

　　3、安装调试

　　二、有关技术及服务要求：

　　1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配

　　合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。

　　2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有

　　关质量、技术标准。

　　3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。

　　4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

　　三、工程款项及费用的结算：

　　1、工程款结算按执行。

　　2、工程预算款总计：_______________元;

　　(高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收)

　　3、本工程款分2次结清，其中：

　　(1)、合同签订3天内应付工程款的70%

　　(计_______________元)

　　(2)、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。

　　4、工程款的结算以审计决算为依据。

　　四、施工及竣工验收：

　　1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等)，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。

　　2、乙方应在_________年_______________月_______________日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。

　　3、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

　　4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所

　　造成意外事故和损失，由乙方自负。

　　5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。

　　五、合同未尽事宜，双方协商解决。

　　六、合同双方代表签字盖章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

　　甲方：_______________(盖章)乙方：_______________(盖章)

　　代表：_______________代表：_______________

　　_______________年_______________月_______________日_______________年_______________月_______________日

工程承揽合同汇编 篇14

　　甲方(定做人)：

　　签订地点：

　　乙方(承揽人)：

　　甲、乙双方在平等自愿，协商一致的基础上，就有关事宜达成如下协议：

　　一、产品及相关说明

　　二、定作物的质量

　　1、双方按样品生产，应在生产前进行封样。

　　2、定作物(模具)适用成型的塑料原料为。

　　3、定作物的质保期为1年，在上述保质期内，乙方对定作物负有质量担保义务，发生质量问题时，乙方应负责维修。

　　三、技术资料与图纸

　　1、甲方应在本合同生效后一周内将技术资料或封样样品交付给乙方。

　　2、双方对履约过程中知悉的技术资料与图纸、封样样品等商业秘密，均负有保密义务。

　　四、定作物的交付与运输

　　1、乙方的交货期限为天，自预付款到乙方账户之日算起，预付款为合同总金额的30%。

　　2、乙方应在约定期限内向甲方交付模具，运费由乙方承担，每延迟一天，乙方应向甲方支付合同总额3‰的违约金。

　　五、定作物的验收

　　1、乙方在模具制作完成发货前，甲方应付给乙方合同总金额40%的货款,并开具发票。

　　2、定作物(模具)到甲方工厂后，乙方须派技术人员到甲方调试生产出合格产品后，甲方付20%的`款项。

　　3、余款10%为质保金，自设备验收合格之日起满12个月时付清。

　　六、违约责任

　　1、乙方负有及时交货与质量保证的义务。

　　2、甲方负有及时接收货物与付款的义务。

　　3、双方均应恪守履约，若乙方违约，违约方应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方为维权而产生的诉讼费、律师费、交通费、取证费等。

　　七、争议解决

　　本合同生效后，双方应严格履行，任何一方都不得擅自解除，如有争议应甲乙双方协商解决，协商未果，发生纠纷，由甲方工商注册地有管辖权的人民法院管辖。

　　八、本合同一式三份，经双方签字盖章生效。乙方执一份，遵照执行。

　　甲方:________________乙方： ________________

　　地址: ________________地址： ________________

　　开户行：_____________开户行:_____________

　　账号: ________________账号：________________

　　电话：_______________电话：________________

　　签约代表：__________签约代表：_____________

工程承揽合同汇编 篇15

　　浙江五洲工程项目管理有限公司 (甲方)

　　建德市龙源电力有限公司 (乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托, 承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程, 具体事宜双方明确如下：

　　一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：

　　1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试

　　二、有关技术及服务要求：

　　1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配

　　合线路验收、接入系统及并网工作 。及时提供竣工资料。

　　2、乙方采购所有电气设备和原料， 应从国家定点厂家采购， 并符合国家有

　　关质量、技术标准。

　　3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。

　　4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

　　三、工程款项及费用的结算：

　　1、工程款结算按<浙江省建设安装定额20--版、预算管理制度及规定>执行。

　　2、工程预算款总计：102496元;

　　(高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收)

　　3、本工程款分 2次结清，其中：

　　(1) 、合同签订3天内应付工程款的70%

　　(计70000元)

　　(2) 、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。

　　4、工程款的结算以审计决算为依据。

　　四、施工及竣工验收：

　　1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等)，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。

　　2、乙方应在20--年 月 日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。

　　3、施工期间, 甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

　　4、乙方在施工期间应注意安全, 做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所

　　造成意外事故和损失，由乙方自负。

　　5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。

　　五、合同未尽事宜，双方协商解决。

　　六、合同双方代表签字盖章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

　　甲方： (盖章) 乙方： (盖章)

　　代表： 代表：